浙江城建在起诉书中称，2014年6月，原告承建了崇义海泰国际小区建设工程项目，业主要求在2017年5月前完工，混凝土需求量大，在整个崇义县只有崇义万年青一家混凝土搅拌站的情况下，无奈向被告崇义万年青购买商品混凝土，并分别于2014年7月11日、2014年12月5日与崇义万年青签订了《商品混凝土销售合同》。

　　浙江城建项目部程经理告诉《每日经济新闻》记者，由于崇义万年青在当地具有垄断地位，合同单价明显高于周边县市，平均高出两成左右。“比周边的上犹县高了19%，比赣州市高了25%。”

　　根据双方约定，崇义万年青所配送的混凝土必须达标，保质保量，送货及时；依据水泥市场信息价和其它原材料的变动，合同双方另行协商做出相应的涨跌调整。

　　程经理表示，他们与崇义万年青签订合同后，对方处于垄断的强势地位，经常出现供应混凝土拖延的情况，并在2014年度出现三次延误供货时间，导致他们停工24天，影响了工程施工，并造成设备租金、工人工资等方面的损失。